小型工程合同精选.docx

《小型工程合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型工程合同精选.docx（11页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、4.2合同签订后天内,甲方按预免总额外预付备料款，工程进度至外后甲方按预籁总额先划拨工程进度款。工程至舟后甲方按预算总领划拨工程进度款，工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。余额待竣工决算后天内付清，余额按结算总额%元保修期满后天内付清，乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结尊报告送甲方审核,甲方在接到报告之日起天内提出意见,愈期视作同意,乙方可根据审定的数额，请求办理收款.第五条：工程质量标准和保修期5.1 工程质量标准按国家现行施匚及验收规范。5.2 保修期为，自竣工验收双方签字确认之日起计.保修期内出现的质量问的，乙方在接甲方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料质量何

2、题.由乙方即进行修复：属甲方使用不当造成的，由甲方负责.如对质量问遇有争议.由质监部门裁定。第六条：双方贡任6.1 甲方责任.(1)办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审.在开工前天，提供符合进场的条件.(2)向乙方提供设计所需的有关资料：设计文件、消防、环保等要求，建筑物的结构情况和房屋安全鉴定书，各奘修项目的具体要求及设计要点，提供工程所需的水、电设施.(3)按约定付工程款,对工程竣工验收和办理竣工结算。6.2 乙方货任。(1)合同签订后天内编制施工计划报送甲方监督执行。(2)按施工安全规范做好施工质量、安全管理。(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方

3、承担。(4)对竣工验收后保修期发现的属乙方货任的质量问题负成返修e(5)工程竣工后的场地清理。第七条：双方货任约定条款7I因以卜原因影响工期，经甲方代我确认后，工期相应顺延。U)因甲方原因变更设计.(2)不能按期付款。(3)非乙方造成的其它不可预见的原因。6.3 四乙方贵任(1)不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。(2)竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方返修，第八条：知识产权8 .1乙方保证因其设计的内容不违反任何法律法规或者侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于侵犯第三方的肖像权、著作权和或其他知识产权,若涉及第三方权利授权的(包括但不限

4、于侵犯第三方的有像权、著作权和或其他知识产权)由乙方负或解决并承担相应货任，若由此而导致的任何争议、投诉、索赔、诉讼等后果，由乙方负揖解决。若给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，包括但不限于律师费、差旅费及因乙方违约行为导致甲方需要向第三方支付的赔偿金.9 .2甲方因U超设计向乙方提供的所有材料的所有权和使用权归甲方所有，乙方不得将其用于为甲方进行此项目之外的其它任何用途，8. 3乙方保证将其所知识成果的完整版本交给甲方，同时所制作的设计及相关知识成果的知识产权归甲方拥有。第九条：双方免贡条款8.1 在本合同履行期间，双方应严格保密因履行本协议而从另一方获得的任何商业、技术秘密或保密资料及其他相

5、关的信息，非经上述资料或信息所有者同意.不得向任何第三方泄露。若乙方违反本含同保密条款.导致保密内容灭失、公开、披露的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额50。的违约金：若上述违约金不足以赔偿甲方因而遭受的损失，甲方有权就不足部分向乙方追偿。8.2 因甲方修改设计或延误提供设计内容资料，从而延误乙方正常设计制作进度的情况下，乙方不负担因此造成延误的货任.9. 3若因不可抗力因素,导致合同规定的贡任和义务无法履行，任何一方均可免除部分或全部贡任,并且该方应采取适当合理的措施尽量减少不可抗力造成的损失，并将不可抗力事件及其影响及时通知另一方。但是，一方已经实施了违约行为，但合同尚

6、能继续履行并在守约方出面确认后，违约方继续履行合同义务的过程中，出现不可抗力因素导致合同无法继续履行，违约方仍要承担因之前的违约行所引起的违约货任（不可抗力是指：战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故）。第十条：协议终止如一方违反本合同中的条款约定，另一方可以提前5天以E面形式通知对方终止协议，抄面通知必须说明所违反的条款.第十一条：合网及附件修改本介1司及附件的修改，必须经双方授权的代表签署书面补充协定。该合同与其附件资料将构成本含同不可分割的一部分并与本合同其他部分具有同等法律效力。第十二条：违约责任12.1 任何一方不履行、不完全履行或迟延履行本

7、合同所规定的义务均构成为本合同的.违约，违约方应向非违约方承担赔偿责任.12.2 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总金额的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除：违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。12.3 3甲方应按含同规定的时间和金额向乙方付款，并未按规定口期付款,则每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于逾期未付款项的万分之二的滞纳金，但该滞纳金

8、的总额应不超过本合同总金额的5%,且该滞纳金的支付不影响乙方按照本合同的规定完成其全部应当履行的义务.12.4 乙方应严格按照双方确认的要求进行创意设计，按约定时间完工.若因乙方原因,未按本合同约定的时间向甲方提供本合同约定的工作成果的,每延误一天应向甲方支付合同总额的1$的延迟金：若乙方在约定的最后交付日期起超过F1.仍未能交付工作成果的，构成根本违约，甲方有权单方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结兑付款,并要求乙方应向甲方承担本合同总金额的100%的违约金.12.5 由于乙方工作成果不符合甲方的要求.且工作成果经3次修改仍未能达到甲方要求的，构成根本违约，甲方有权

9、单方面解除本合同，另行委托第三方完成合同项卜的工作，对上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款，并要求乙方应向甲方承担本合同总金额100%的违约金.12.6 本合同经双方签字后生效，合同任一方中途终止执行合同的部分或全部内容,则视为违约。给甲方造成实际的经济损失，乙方予以赔偿。12.7 由于乙方侵权引致与第三方纠纷，由乙方承担全部经济、法律贡任。第十三条：合间说明13.1 本介同（包括附件）一式肆份,双方各执两份，具符同样法律效力。13.2 本合同由双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章即生效。在本合同的框架内，双方可就具体事立达成其它协议，有关协议的效力与本合同互不影响。

10、其它未尽事宜，双方经协商后以合同附件形式明确。第十四条：附则14 .1双方因履行本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的,可在甲方所在地人民法院提起诉讼.15 .2本介同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，协议附件具有I司等法律效力。甲方（公隼）：乙方（公章卜法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月_日_年月一日小型工程合同3发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法3及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施匚事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容及范围：1）合同及工程图纸的所

11、有内容。2)3.1断面形状为梯形：3.2方位偏差小于3,越角要求3%。左右；3.3消除松石：3.4底板设拷水沟；四、资料的保密与提供乙方应对所获得的地质信息保诲，不得以任何方式向第三者披露或提供有关勘荏信息。若有泄露，经查实后，由乙方承担与之相关联的经济及法律责任：五、延期开工与智停施工5.I开工时间以合同所规定的时间为准，若乙方不镀按合同规定的日期开工，应提前5天提出延期开工的抄面申请报甲方审批,并承担相应工期延误货任（不可抗力因素除外）：若甲方原因造成乙方停工或返工或合同终止给乙方造成r经济损失的，其直接损失及间接损失均由甲方承担。5.2确有必要时，甲方可要求乙方临时停工，并在48小时内提

12、出处理意见，乙方须按甲方要求停止施工，妥善保护已完及未完工程，相应工期顺延：该次临时停工如果超过三天，甲方需自笫四天开始向乙方现场所有工作人力按照100元人183：天当侬乙方工人的生活费和基本匚资直至回攵施工，除此之外，甲方不再承担乙方的其他补偿、赔偿要求。5.3遇下列情况之一者，经甲方审核批准后，乙方工期可作谓整=下列情况发生五天内，乙方应将工期延误内容书面报告甲方，甲方应在按到乙方报告后五天内给予答复:1.1.1 1重大设计变更：1.1.2 不可抗力：1.1.3 在施工过程,因甲方原因而影响工程施工的，以甲方出具的最后的任务变更书为依据来确定工期：5. 3.4合同中约定的其它可调整工期的情

13、况：非本条款规定之原因而导致的工程延误或不能按时完工，乙方承担相应的贡任。六、工程变更5.1 对于施工过程中甲方提出的设计变更或工程肤增减，甲方以任务变更用形式下达给乙方，乙方应无条件地按新的任务变更书要求组织施工。甲方要求乙方坑口位置调整时，应给予乙方两天调整期，工期相应顺延，6. 2施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方各有关单位批准后方可实施，但工期不予顺延。七、工程验收6.1 坑探工程全部完工后，乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件,应于竣工验收前三天向甲方提交谡工脸收申请报告.甲方在收到报告后三天内组织人员进行验收，在验收后三天内提出修改意见,乙方按修改意见修改并承担由乙方原因造成

14、修改的费用，甲方三天内没有卜达修改意见书将做为验收合格处理。6.2 卜列情况发生，甲方有权拒绝验收日期顺延。6.2.1 收到乙方的验收资料被发现有虚假内容、不合格或资料不全的：7. 2.2发生其他甲方不可控制的邈外并已征得乙方认可的情况。八、项目价款的支付与结算8综合考虑岩石稔定性及岩石硬度等级等因索.工程价款实行单价包干，平巷（2215；2.2断面）价格为1560元:斜（2215；2.2断而价格以斜度大小价格外议；其他工程内容变协可根据实际情况来协商价格。本包干单价已包含人工费，生活费，炸药责，钻头，钻杆，管理费，柴油责，风险费。8.2乙方在施工过程中，发现破碎带应及时通知甲方，根据甲方的要

15、求对破碎带进行安全支护，施工所需费用根据破碎带的严重情况价格另议,破碎带的支护材料由甲方负责。8. 3乙方进场正式开工前日内，由甲方预付人民币宜拾万元（100000.00）做为预付款，（Is月在从工程款中扣出第一月、第一月、第月各扣30%,第月扣10%）。8.4工程款按月结尊，甲方每月按乙方完成的合格工作拉的97%凭双方脸收的进度给予结算，洞余30的工程价款做为工程保证金,（扣完便付款后此条款方可执行），本合同工程全部完工后或开始采矿后在由甲方审核通过后统一结算。8. 5全部工程完工后，工程总结算应在最终验收合格后按实际完成工作半个月内办理完成，工程尾款应在总结克完成后日内全部付清。86全部工程完工时,乙方保质保量保进度完成合同且期间无任何重大事故出现，甲方一次性奖励乙方宜拾万元整。甲方：乙方：一日期小至工程合同15发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定，在平等协作、诚信诚实、共赫发展的基础上，就甲方委托乙方进行工程服务的合作事宜，达成如下协议：第一条：合作项目及目的双方明确本合同是为工程服务。第二条：工程期限第三条：工程造价和付款方式1、乙方应自年_月一日开工，至年月一日完工，工期为天。2、乙方应严格遵守上述时间要求，按时完成有关工作。第三条：工程造价和付款方式1、工程