水利水电劳务合同范本Word模板.docx

水利水电劳务合同合同编号：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有水利水电工程劳务需求，乙方具备提供相应劳务的能力和资质，双方根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。一、工程概况L工程名称：2 .工程地点：3 .工程内容：（具体劳务内容）4 .工程规模：（规模描述）二、工期要求L工程开工日期：一年月日5 .工程竣工日期：一年月一日6 .工期顺延：如遇下列情况，工期可顺延：因甲方原因造成乙方施工设备无法按时进场；因甲方原因造成乙方施工设备进场后无法正常工作；因甲方原因造成乙方施工设备损坏；因不可抗力因素导致工程无法按时完成。三、质量与验收1.工程质量标准：乙方必须按照合同约定及国家相关水利水电工程质量标准施工，确保工程质量达到合格标准。2,验收标准和方法：按照相关水利水电工程验收规范进行验收。3 .验收时间：工程竣工后，由甲方组织验收。4 .验收程序：乙方提交验收申请后，甲方组织专家进行验收。5 .验收文件资料：乙方需提交完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、材料检验报告等。四、合同价款与支付方式1 .合同价款：人民币元整(¥)o2 .支付方式：银行转账。3 .支付节点：预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的%作为预付款，即人民币元整(¥)。中期款:工程完成%时，甲方支付乙方合同价款的%,即人民币元整(¥)o尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的剩余部分，即人民币元整(¥)o4 .发票开具：乙方在收到款项后，需向甲方开具合法有效的发票。五、双方权利义务甲方权利及义务1 .有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量及进度符合合同约定。2 .有义务按照合同约定支付乙方的合同价款。3 .提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。4 .提供碎拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。5 .提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。乙方权利及义务1 .有权要求甲方按合同约定支付合同价款。2,严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程,文明施工和综合治理规定。3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。4,妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。5.乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。六、违约责任1 .甲方违约责任：如甲方未能按时支付合同价款，则乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，自应付之日起计算至实际支付之日止。同时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2 .乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定完成工程建设，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。违约金的计算方式为合同价款的%o如违约金不足以弥补甲方损失，则乙方还需承担相应的赔偿责任。七、争议解决方式L合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响工程的正常进行。3 .争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，及时提交相关证据材料。同时，双方应友好协商，共同解决争议问题。4 .判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保工程的顺利进行。如一方不履行判决结果，则另一方有权向有管辖权的人民法院巾请强制执行。八、其他约定事项L本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜，可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在合同履行过程中，如遇国家法律法规调整或变更，双方应按照国家法律法规的规定执行。如因此导致合同无法继续履行或需要调整合同内容的，双方应友好协商并签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日