建筑工程停工与复工协议书模板.docx

建筑工程停工与复工协议书甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方于年月一日签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现因具体停工原因,工程自年月一日起停工。经双方友好协商，就停工及复工相关事宜达成如下协议：一、停工相关事宜停工时间确认：双方一致确认，本工程停工时间自年一月日起至年月日止（预计复工时间，实际复工时间以本协议约定为准）。停工期间工程状态：停工期间，乙方应妥善保管已完工程、施工设备及材料，做好工程的成品保护、安全防护等工作，确保工程在停工期间的安全及完整性。因乙方保管不善导致的损失，由乙方承担。停工费用结算：停工期间产生的费用结算如下：已完工程的工程款结算：双方应在本协议签订后的一个工作日内，按照原合同约定的计价方式及工程量确认已完工程的工程款金额。甲方应在确认后的一个工作日内支付已完工程的工程款（扣除已支付部分）。停工期间的费用补偿：甲方同意向乙方支付停工期间的费用补偿，包括但不限于现场留守人员工资、施工设备及材料的保管费用等。具体补偿金额为人民币元，甲方应在本协议签订后的一个工作日内支付%,剩余款项在复工后一个工作日内支付完毕。二、复工相关事宜复工通知：甲方应在计划复工日期前一个工作日，以书面形式通知乙方复工。通知中应明确复工日期、复工条件及相关要求。复工准备：乙方应在收到复工通知后，积极组织人员、设备及材料进场，做好复工准备工作。乙方应在复工日期前完成复工准备，并向甲方提交复工申请报告。复工条件：双方确认，在满足以下条件时，乙方方可复工：甲方已按照本协议约定支付停工期间的费用及已完工程的工程款（如有未支付部分，应在复工前支付完毕）。工程现场具备安全施工条件，不存在影响施工安全的因素。相关政府部门已批准本工程复工（如有需要）。复工后的工程进度：复工后，乙方应按照原合同约定的工程进度计划组织施工，确保工程按时竣工。如因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，双方应协商确定新的工程进度计划。三、违约责任若甲方未按照本协议约定支付停工期间的费用及已完工程的工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的_%向乙方支付违约金；逾期超过日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完工程的全部工程款及相应的违约金，同时承担因此给乙方造成的损失。若乙方未按照本协议约定做好停工期间的工程保管、安全防护等工作，导致工程出现损坏、丢失等情况，乙方应负责修复或赔偿；若乙方未按照约定时间完成复工准备或未按照新的工程进度计划施工，每逾期一日，应按照工程总造价的%向甲方支付违约金；逾期超过日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款及相应的违约金，同时承担因此给甲方造成的损失。任何一方违反本协议约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。四、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本协议未涉及的事项，仍按照原合同的约定执行。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日