屋顶防水工程施工合同详细版样本.docx

屋顶防水工程施工合同详细版样本1 .合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就屋顶防水工程施工达成以下协议。2 .工程概述- 工程名称：屋顶防水工程施工- 工程地点：（填写详细地址）- 工程范围：（描述工程的具体范围和要求）- 工期：（填写工程的预计起止时间）3 .付款方式 总工程款：合同总金额为（填写金额），按以下方式支付： 预付款：合同签订后的第三个工作日内，业主向承包商支付合同总金额的（填写比例）作为预付款。 进度款：工程完成（填写进度）时，业主向承包商支付合同总金额的（填写比例）作为进度款。 完工款：工程验收合格后，业主向承包商支付合同总金额的（填写比例）作为完工款。4 .材料和设备-材料和设备的供应：材料和设备由（填写供应方）提供，其质量和数量应符合相关法规和标准。承包商应在工期内就材料和设备的供应提前通知业主，并保证其质量和数量符合要求。5 .工程进度和质量控制工程进度：承包商应按照合同约定的工期及时进行施工，并在工程进度有所变动时提前通知业主。-工程质量：承包商应按照相关法规和标准进行施工，确保工程质量符合要求。如发现质量问题，承包商应及时进行整改。6 .变更和索赔-变更：如业主需要变更工程范围或要求，应书面通知承包商,并协商确定变更后的工程款及工期。索赔：如因业主原因导致工程进度延误或增加施工成本，承包商有权提出索赔要求，并由双方协商确定索赔金额和处理方式。7 .保修和维护-保修期：工程竣工后的（填写保修期）内，承包商对工程所施工的防水部分负责提供免费的保修服务。-维护责任：保修期过后，承包商可提供有偿的维护服务，具体费用和服务内容双方另行协商确定。8 .合同解除一如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，并依据双方已经履行的部分进行结算。9 .争议解决-双方如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向相关法院提起诉讼。10 .合同生效和备案本合同一式两份，双方各持一份，并在签字盖章后生效。本合同备案于（填写备案日期），备案机关为（填写备案机关名称）。以上为屋顶防水工程施工合同详细版样本的主要内容，双方应遵守合同约定并按时履行各自的义务。甲方（业主）：_乙方（承包商）：